РЕШЕНИЕ МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА О ЗАЩИТЕ ИНОСТРАННЫЙ...

РЕШЕНИЕ МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА О ЗАЩИТЕ ИНОСТРАННЫЙ ИНВЕСТИЦИЙ

МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ТРЕТЕЙСКИЙ СУД
123284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 35, тел.: 8 (967) 028-81-18

РЕШЕНИЕ

г. Москва​ Дело № 77-1/2012
18.05.2012 г.
Резолютивная часть решения объявлена 18.05.2012 г.
Полный текст решения изготовлен 18.05.2012 г.
Московский городской третейский суд в составе:
Председательствующего судьи: Ватолина Александра Ивановича
При секретаре третейского суда: Дзампаевой Лии Ироновне
Рассмотрев в судебном заседании дело № 77-1/2012
В помещении по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, д.35, 2 этаж.
по иску Истца Bromfelt Enterprises Ltd (зарегистрирована 24 ноября 2004 года на British Virgin Islands, IBC Number 626173)
к ответчику ООО «Центр Универсальных Торгов» (ИНН 7728656680, юридический адрес: 117393 г. Москва, ул. Архитектора Власова, дом 22, фактический адрес: 119021 г. Москва, Пуговишников пер., дом 11
О расторжении Договора инвестирования строительства от 15.09.2010г. и взыскании неустойки в размере 756 000 000 рублей
Присутствовали:
От Истца: ————
От Ответчика: ——Установил:
Bromfelt Enterprises Ltd обратилось в Московский городской третейский суд с иском к Обществу с ограниченной ответственностью «Центр универсальных торгов» о расторжении договора инвестирования строительства и взыскании неустойки в размере756 000 000 российских рублей.
Указанное дело подведомственно Московскому городскому третейскому суду, поскольку исходя из пунктов 11.1–11.14 Договора инвестирования строительства от 15 сентября 2010г., между Истцом и Ответчиком в установленном законом порядке заключено третейское соглашение от 12.03.2012, согласно которому споры между Bromfelt Enterprises Ltd и Обществом с ограниченной ответственностью «Центр универсальных торгов» относительно исполнения, расторжения или изменения договора инвестирования строительства, в том числе споры о взыскании неустойки и убытков, связанных с ненадлежащем исполнением обязательств подлежит рассмотрению в Московском городском третейском суде.
Данное соглашение согласно ст. 5 Федерального закона «О третейских судах в Российской Федерации» является основанием для передачи спора на разрешение третейского суда. В соответствии со ст. 1 Федерального закона « О третейских судах в Российской Федерации», третейский спор рассматривает любой спор, вытекающий из гражданских правоотношений.
Возражений по компетенции Московского городского третейского суда стороны не выразили.
Отводов судье и секретарю не заявлено.
Сторонам разъяснены права и обязанности, в том числе сторонам предоставлены равные возможности для изложения своей позиции и защиты своих прав и интересов.
Согласно п. 11.6 Договора инвестирования строительства от 15.09.2010г. решениеМосковского городского третейского суда является окончательным и обжалованию не подлежит.
В судебном заседании истец настаивал на удовлетворении исковых требований ипояснил следующее:
15 сентября 2010 г. между Обществом с ограниченной ответственностью «Центр универсальных торгов» (Застройщик) и компанией Bromfelt Enterprises Ltd (Инвестор) был заключен Договор инвестирования строительства.
В соответствии с п. п. 2.1., 2.2., 2.3., 3.9 Договора Ответчик обязался построить Курортно-гостиничный комплекс класса «люкс» (далее КГК) и после получения разрешения на ввод КГК в эксплуатацию передать его Истцу.
Истец в соответствии с п. 4.1. договора обязался предоставить инвестиции в размере 6 300 000 000 (Шесть миллиардов триста миллионов) рублей в сроки, установленные в п.4.3. Договора, с целью реализации Инвестиционного проекта (строительства Курортно-гостиничный комплекс класса «люкс») и приобретенияИнвестором права собственности на построенный КГК.
В соответствии с п. 3.3. договора ООО «Центр универсальных торгов» в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента оформления прав на земельный участок обязанобыло предоставить Компании Bromfelt Enterprises Ltd для согласования Календарный график строительства.
Кроме того, согласно п. 3.4 договора ООО «Центр универсальных торгов» обязано в течение 12 (Двенадцати) календарных месяцев с даты подписания договораор

81
Комментарии (0)

Выберите из списка
2013
2013