Недействительность претензии
27 августа 2015 в 22:21

Недействительность претензии

Добрый вечер,уважаемые профессионалы.Ситуация:Заказчик за нарушение сроков выполнения работ по этапу по условиям договора составил претензию с расчетом суммы неустойки.Текст выглядел так:
ПРЕТЕНЗИЯ
по договору № 15 от 02 декабря 2014г.

ОАО «А» заключило договор подряда с ОАО "Б"17 от 14 ноября 2014г. на выполнение работ по объекту: (далее наименование объекта из договора верное)….
Дело в том,что номера договоров и даты указаны неверно. Фактически это договор № 15 от 03 декабря 2014г.
С нарушением сроков все неоднозначно.Со стороны заказчика имеет место нарушение договорных обязательств.А возможно ли отбрыкаться от штрафных санкций помимо других аргументов,сославшись на ошибки в претензии?Если да, то норму подскажите пожалуйста.Заказчик-монстр,имеющий два мнения:одно свое,другое неправильное. Спасибо.

3003
Комментарии (13)
  • 28 августа 2015 в 16:38 • #
    Яна Флебер

    на мой взгляд если нарушения условий договора имели место быть, то "отбрыкаться" от штрафных санкций по договору не получится. а неверную дату можно списать на опечатку или техническую ошибку. на моей практике в арбитраже не всегда запрашивали копию претензии. а только документы, подтверждающие ее отправку. то есть сам текст особого значения не имел, имел значение сам факт отправки и вручения ее ответчику.

  • 28 августа 2015 в 16:41 • #
    Яна Флебер

    так же имеет значение, был ли вообще договором предусмотрен претензионный порядок? может они в принципе и не обязаны были Вам направлять претензию.а могли сразу в суд обращаться

  • 28 августа 2015 в 17:07 • #
    Равиль Гиззатов

    Акты выполненных работ же подписаны?Деньги получены? Тогда чего вы хотите?) Лучше оплатить, иначе в суд подадут и взыщут.Номер договора не тот-это ерунда.В суде докажут первичкой.

  • 28 августа 2015 в 17:08 • #
    Яна Флебер

    да, только по суду еще и госпошлину взыщут и сумма увеличится

  • 28 августа 2015 в 17:09 • #
    Равиль Гиззатов

    да можно до суда и пени, а потом по 395 ГК РФ, плюс расходы

  • 28 августа 2015 в 17:11 • #
    Яна Флебер

    вот вот... о том и речь, еще какие-нибудь услуги юриста всплывут и прочее

  • 29 августа 2015 в 05:13 • #
    Ольга Занадворова

    если у вас есть доказательства что вовремя не приступили к работам из=за нарушения обязательств заказчиком, то можно спорить штрафы. Может объект был не предоставлен, кто-то не доделал работы после которых ваш подрядчик должен был приступить, или менял заказчик материалы, смету....

  • 29 августа 2015 в 08:31 • #
    Гамлет Амирханян

    Претензионный порядок - это, по сути, порядок урегулирования спора путём переговоров. Переговоры предполагают... переговоры. Общение, обсуждение, контакты.. Если Вы получили претензию с ошибками, однако на них контрагенту не указываете, молчите себе и хихикаете в сторонку, рассчитывая Ваш "архиглавнейший" козырь раскрыть только в суде - то суд вполне может отказать Вам в защите по мотиву злоупотребления правом. И будет прав. Зачем прописали претензионный порядок, если предполагали мелкими пакостями заниматься?

  • 29 августа 2015 в 11:00 • #
    Авхимова Ольга

    Гамлет,добрый день. Нет, мы не пакостники,хихикающие в сторонке.Все дело в заказчике и ущербности договора. Скажете, зачем подписывали?Обязаны были по результатам конкурсных процедур.При отказе-штраф. А к работам не приступили во время,потому что заказчик обязан был предоставить исходную информацию по объекту-не представил. Затем пропуски на объект оформлял в связи с новогодними праздниками бесконечно. Затем в связи с внутренними проблемами организации-заказчика уведомили о приостановке работ,через день претензия и в тот же день уведомление о расторжении договора(опять же по условиям договора). И,конечно же, никто выполненный этап работ принимать не собирался и не собирается.Наш сотрудник,отвечающий за данный проект, тоже не везде правильно действовал.Все неоднозначно.Вот и хватаюсь за соломинку,пытаясь хоть какие-то деньги отбить. Всем спасибо за комментарии.

  • 29 августа 2015 в 11:13 • #
    Гамлет Амирханян

    Ольга, то, что Вы написали сейчас, имеет мало общего с тем, что Вы написали в теме конференции. Вас интересовало, "а возможно ли отбрыкаться от штрафных санкций помимо других аргументов,сославшись на ошибки в претензии"? Я отвечал на то, что написано в самом начале. А написанное Вами сейчас уводит в совершенно другую степь..

  • 29 августа 2015 в 11:18 • #
    Яна Флебер

    Осталась ли у Вас хоть какая-то переписка с заказчиком?ваши уведомления о том,что он задерживает сроки?что вообще в договоре говорится о препятствиях со тороны заказчика?в своих договорах я обычно прописываю условия, что если заказчик в срок такой-то не представляет документы или пропуски на территорию,или не вносит предоплату и т.п. ,то штрафные санкции за просрочку сдачи объекта к исполнителю не применяются. Что-то в этом духе...поищите переписку по Эл. Почте,что угодно,чтобы доказать бездействие с их стороны.ну и конечно сам договор читать нужно

  • 30 августа 2015 в 06:24 • #
    Катерина Майн

    Номера договоров и даты значение имеют. У Вас же договора не дворник подписывает.
    В любом случае, надо ознакамливаться с Вашей ситуацией, ибо спор по -стандарту быть не может. А договорные отношения соблюдать надо....в зависимости от договорных отношений и ситуации.

  • 2 сентября 2015 в 17:38 • #
    Слезко Владимир

    Ошибки в претензии вас не спасут от штрафа, ищите др. аргументы.


Выберите из списка
2019
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008